Сообщение о проведении отбора подрядчиков для выполнения капитального ремонта фасада дома №40 по улице Федоровского города Обояни

Наименование организатора отбора: ООО "Управляющая компания города Обоянь"

Вид (перечень) работ, стоимость и место проведения: Капитальный ремонт фасада дома по адресу: г. Обоянь ул. Федоровского д. 40 стоимость 151 465 руб. (Сто пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят пять рублей).
Сроки выполнения работ    до 16.06.2010 г.
Требования к участникам отбора:
Участники отбора подрядных организаций и критерии оценки участников отбора подрядных организаций:
1. К участию в отборе подрядных организаций допускаются юридические лица независимо от форм собственности, отвечающие следующим требованиям (далее - участники отбора):
- соответствие участников отбора требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом отбора;
- наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- непроведение ликвидации участника отбора и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника отбора банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе подрядных организаций;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам (справка из налогового органа), сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник отбора считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в отборе подрядных организаций не принято;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике отбора.
2. Критериями оценки участников отбора являются:
а) наличие технической оснащенности по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подтвержденное выпиской из баланса о наличии основных средств либо договорами аренды):
- наличие – 10 баллов;
- отсутствие – 0 баллов;
б) соответствие работников выполняемым работам по квалификации (подтвержденное сертификатом соответствия или квалификационным удостоверением в соответствии с действующим законодательством):
- от 80 до 100% работников – 10 баллов;
- от 50 до 80% работников – 5 баллов;
- менее 50% работников - 0 баллов;
в) наличие положительных отзывов организаторов по ранее выполненным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов:
- двух и более отзывов – 5 баллов;
- одного отзыва – 3 балла;
- отсутствие отзывов – 0 баллов;
г) наличие у участников отбора добровольной сертификации соответствия оказываемых услуг:
- наличие – 5 баллов;
- отсутствие – 0 баллов;
д) использование при выполнении работ оборудования и материалов отечественных производителей без посредников (подтвержденное накладными или заключенными договорами поставки):
- наличие – 10 баллов;
- отсутствие – 0 баллов.
Порядок, место и срок подачи заявок на участие в отборе:    Заявка на участие в отборе подрядных организаций подается организатору отбора в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: г. Обоянь, ул. Ленина, 64а. Срок подачи составляет шесть календарных дней со дня размещения организатором отбора на официальном сайте муниципального образования сообщения о проведении отбора подрядных организаций с 20.04.2010 г. по 25.04.2010 г. до 17 час 00 мин.
Место получения документации об отборе:    г. Обоянь, ул. Луначарского, 22.
Срок рассмотрения заявок:    Рассматривается в течение трех календарных дней со дня поступления заявки с 26.04.2010 г. по 28.04.2010 г.
Срок заключения договора подряда:    В течение одного рабочего дня со дня рассмотрения заявки.